摘要：好筆桿子網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《起訴更改合同范本(共11篇)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在好筆桿子網(wǎng)還可以找到更多《起訴更改合同范本(共11篇)》。
起訴更改合同范本 第1篇
原告：，男，族，年月日出生，住
電話：13810。
被告：上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司。
住所地北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路3號
法人代表
電話：
被告：百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)店
住所地北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路3號
法人代表
電話：
案由：裝飾裝修合同糾紛
訴訟請求：
1、請求法院依法判令被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司繼續(xù)履行《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協(xié)議》。
2、請求法院依法判令被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司向原告支付違約金(自2007年10月26日起至工程交付之日止，每日按工程造價的2‰計算)。
3、請求法院依法判令百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)店繼續(xù)履行《內(nèi)購材料供應(yīng)合同》。
4、訴訟費用由被告承擔(dān)。
起訴事實與理由：
原告為了裝修購買的位于北京市大興區(qū)的房屋，于2007年4月20日與被告上海百居裝飾工程有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司(以下稱百居開發(fā)區(qū)分公司)簽訂了《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協(xié)議》，與百居(*)家居有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)店(以下稱百居開發(fā)區(qū)店)簽訂了《內(nèi)購材料供應(yīng)合同》。二被告同屬上海百安居公司，共同收取工程款。合同約定，由百居開發(fā)區(qū)分公司負責(zé)施工，工程款共計元，工期75天，百安居采取特有的“清包工、陪購材料”的.方式，原告所需裝修材料必需在被告百居開發(fā)區(qū)店購買。合同簽訂后原告根據(jù)被告提供的預(yù)算在2007年月日至2007年月日往二被告共用的資金卡內(nèi)付了材料款和人工費等共計0元，此款現(xiàn)仍有余額。
2007年月日開始施工后先后出現(xiàn)了多處質(zhì)量問題，經(jīng)與被告百居開發(fā)區(qū)分公司多次協(xié)商，最后雙方于2007年10月26日達成解決方案，賠償原告損失49593元。此后由于被告方施工負責(zé)人變動等原因工程一直處于半停工狀態(tài)，原告多次向百安居領(lǐng)導(dǎo)投訴、協(xié)商未果。2009年6月22日被告方店長帶工人在衛(wèi)生間施工時違章操作，造成重大安全隱患，被小區(qū)物業(yè)責(zé)令整改，并告知以后由原告承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。原告與被告的爭議一直不能協(xié)商解決投訴至北京市工商局消保科，在該科的多次調(diào)解下百安居領(lǐng)導(dǎo)在2009年7月31日答應(yīng)保證在一周內(nèi)工程完工交付使用，可是事后工程仍然處于停工狀態(tài)。
現(xiàn)在室內(nèi)原告定制的嵌入墻內(nèi)的十余組壁柜還沒有安裝，后續(xù)的電線、管道等附屬設(shè)施無法安裝。由于工程停工時間長已裝修部分無人維護造成墻面乳膠漆發(fā)黃，7扇木門和4個房屋的實木地板起翹開裂，這些質(zhì)量問題難以完全修復(fù)。
被告工期延誤已達二年多之久，理應(yīng)繼續(xù)履行合同、繼續(xù)施工將符合質(zhì)量要求的裝修房屋交付給原告。由于被告的違約行為造成原告二年多不能入住使用房屋，以及裝修工程中存在多處質(zhì)量問題給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失，被告理應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。為此特提起訴訟，請依法裁決。7膠部7年修工程訊
北京市大興區(qū)人民法院
起訴人：
——房屋租賃合同糾紛起訴狀范本 (菁華2篇)
起訴更改合同范本 第2篇
原告：XXX發(fā)展有限公司
法定代表人：張XX，該公司董事長
被告：XX市XX運輸有限責(zé)任公司，住所地XX省XX市XX區(qū)XX路459號。
法定代表人：時XX，該公司經(jīng)理。
被告：燕XX，男，19XX年11月13日出生，漢族，住XX市XX縣XX鎮(zhèn)。
訴訟請求：
一、判令二被告賠償原告貨物損失元。
二、判令二被告向原告返還運輸費用5000元。
三、由二被告承擔(dān)本案的訴訟費。
事實和理由：
20XX年9月12日，原、被告雙方簽訂運輸協(xié)議，約定原告委托被告...
起訴更改合同范本 第3篇
發(fā)包方： (甲方)
承包方： (乙方)
依據(jù)《_合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方根據(jù)房山區(qū)周口店鎮(zhèn)云峰寺定向安置房工程1#6#7#10#11#樓的實際情況遵循平等、自愿、互利、誠信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商除本協(xié)議書外其余合同、協(xié)議與本協(xié)議不一致的均以本協(xié)議書為準(zhǔn)(對本協(xié)議另外簽訂的補充協(xié)議除外)。
一、工程建設(shè)地址：
二、工程名稱：
機構(gòu)類型：框剪結(jié)構(gòu)
三、工程承建范圍及單價：
1.施工內(nèi)容：室內(nèi)貼磚、踢腳板、外墻貼紋花石等全部工作。
…… 此處隱藏5303字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
